Zákon č. 201/2022

Zákon č. 201/2022 Z.z.

Sledovať zmeny
Panel nástrojov

Zákon č. 201/2022

Zákon č. 201/2022 Z.z.

§ 61 – Vzťah k správnemu poriadku

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok s výnimkami (napr. určenie príslušnosti, overenie projektu, kolaudácia, ohlásenie).
(2)
Počas prerušenia lehoty neplynú.
(3)
Podania sa nerobia ústne do zápisnice.
Originál
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa
a)
vzťahuje správny poriadok okrem § 14 , 15a , 28 , § 33 ods. 2 a § 62 až 68 ,
b)
správny poriadok nepoužije na
1.
určenie príslušného stavebného úradu na konanie podľa tohto zákona,
2.
určenie, či ide o zmenu stavebného zámeru alebo o zmenu projektu stavby podľa § 31 ods. 6 ,
3.
overovanie projektu stavby a kolaudáciu stavby,
4.
ohlásenie drobných stavieb alebo drobných stavebných prác a ohlásenie odstránenia nepovolenej informačnej konštrukcie,
5.
overenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby,
6.
poskytovanie údajov a informácií dotknutým orgánom projektantovi na vypracovanie stavebného zámeru,
7.
vydávanie doložiek súladu.
(2)
Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa stavebník môže odvolať.
(3)
V konaniach podľa tohto zákona nemožno podať žiadosť ani odvolanie ústne do zápisnice.

§ 62 – Splnomocňovacie ustanovenia

Trvalý odkaz
Jednoducho

Splnomocňovacie ustanovenia

Originál
(1)
Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
formu a náležitosti jednotlivých druhov podaní a rozhodnutí stavebného úradu,
b)
podrobnosti o členení stavieb,
c)
podrobnosti o druhoch, obsahu a forme dokumentácie stavby vrátane podrobností o spôsobe prerokovania návrhu stavebného zámeru, vyhodnotenia pripomienkového konania, správe z prerokovania návrhu stavebného zámeru a priebehu kolaudácie,
d)
všeobecné technické požiadavky na výstavbu a požiadavky na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb, vrátane požiadaviek na prevádzku staveniska,
e)
podrobnosti o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
(2)
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podmienky na určenie času uskutočňovania stavebných prác na území obce alebo jej časti, a to s ohľadom na ochranu nočného kľudu, dní pracovného pokoja a sviatkov a s ohľadom na občianske spolunažívanie; nemožno obmedziť čas pri takých stavebných prácach, ktorých technológia nedovoľuje ich prerušenie, a stavebných prácach pri mimoriadnych udalostiach alebo vo verejnom záujme.

§ 63 – Preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Ak odsek 2 nehovorí inak, stavebný úrad na žiadosť majiteľa stavby potvrdí, že stavba je spôsobilá na používanie. Platí to pre stavby postavené bez povolenia alebo ohlásenia, alebo užívané bez kolaudácie podľa starého stavebného zákona od 1. januára 1990 do 31. marca 2024. Majiteľ musí preukázať, že:
a)
Stavba je v dobrom stave, spĺňa základné požiadavky, majiteľ ju nepretržite bez problémov užíva na daný účel a stavebný úrad zistí, že neohrozuje život.
b)
Majiteľ je vlastníkom pozemku, alebo má k nemu iné právo, a pozemok je vysporiadaný podľa osobitných predpisov.
c)
Stavba nebola postavená v rozpore so záujmami chránenými zákonmi platnými v čase jej stavby alebo v čase posudzovania (podľa toho, čo je pre majiteľa výhodnejšie). To platí aj pre stavby v chránenom území.
d)
Stavba nie je pod elektrickým vedením ani v jeho ochrannom pásme, ani v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynu. Alebo ak tam je, prevádzkovateľ tej siete s tým súhlasí.
e)
Na stavbu je vypracovaná dokumentácia jej skutočného stavu na účely kolaudácie nepovolenej stavby, ak si to stavebný úrad vyžiada.
(2)
Ak je stavba v priestorovo oddelenej lokalite s koncentrovanou a generačne sa opakujúcou chudobou, podmienky z odseku 1 sa nepoužijú. Stavebný úrad na žiadosť majiteľa potvrdí spôsobilosť stavby postavenej bez povolenia alebo ohlásenia (alebo užívanej bez kolaudácie) od 1. januára 1990 do 31. marca 2024, ak majiteľ:
a)
preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo má iné právo a pozemok je vysporiadaný,
b)
preukáže, že stavbu používa na bývanie pre seba a svoju rodinu,
c)
na základe obhliadky stavebným úradom preukáže, že stavba neohrozuje život a nie je pod elektrickým vedením ani v ochrannom pásme plynu – alebo ak tam je, prevádzkovateľ siete s tým súhlasí (najmä ak stavba vznikla skôr ako sieť).
(3)
Majiteľ musí podať žiadosť o posúdenie spôsobilosti nepovolenej stavby. Pri posudzovaní podľa odseku 2 musí žiadosť podať do 1. januára 2033. K žiadosti treba priložiť dokumenty potvrdzujúce podmienky z odseku 1 alebo 2, vrátane záväzných stanovísk dotknutých úradov.
(4)
Ak majiteľ preukáže spôsobilosť stavby podľa odseku 1 alebo 2, stavebný úrad vydá osvedčenie o spôsobilosti stavby na prevádzku. Toto osvedčenie má rovnaké účinky ako kolaudačné osvedčenie podľa tohto zákona.
(5)
Ak majiteľ nesplní podmienky podľa odseku 1 alebo 2, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Ak majiteľ nepreukáže, že stavbu užíva bez technických a prevádzkových chýb, stavebný úrad nariadi neodkladné opravy. Ak majiteľ tieto opravy neurobí a chybný stav neodstráni, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(6)
Pri nedokončenej stavbe počas posudzovania jej spôsobilosti zostávajú stavebné práce prerušené, ak stavebný úrad nerozhodne inak. Stavebný úrad môže povoliť len dokončenie tej časti, ktorej nedokončenie by ohrozilo pevnosť, stabilitu alebo požiarnu bezpečnosť stavby, znemožnilo jej budúce dokončenie, alebo poškodilo životné prostredie či zdravie ľudí alebo zvierat v okolí.
(7)
Ak majiteľ nepodá žiadosť o posúdenie spôsobilosti ani na výzvu stavebného úradu, úrad nariadi odstránenie stavby. Lehota na podanie žiadosti podľa odseku 1 musí byť aspoň 60 dní.
(8)
Ustanovenia tohto paragrafu a pravidlá o povolení a kolaudácii stavby sa primerane použijú aj na dokončenie rozostavanej stavby. Stavebný úrad vydá stavebníkovi rozhodnutie s podmienkami na dokončenie stavby a požiadavkami na kolaudáciu alebo na upustenie od nej.
Originál
(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby osvedčí spôsobilosť stavby na prevádzku, ak ide o stavbu zhotovenú bez stavebného povolenia alebo bez ohlásenia, alebo stavbu užívanú bez kolaudačného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 a vlastník stavby preukáže, že
a)
stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva, a stavebný úrad v konaní zistí, že stavba neohrozuje život,
b)
je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,
c)
stavba nebola postavená v rozpore so záujmami chránenými podľa zákonov účinných v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre vlastníka priaznivejšia; za takúto stavbu sa považuje aj stavba nachádzajúca sa v chránenom území,
d)
stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí,
e)
ku stavbe je vypracovaná dokumentácia skutkového stavu existujúcej stavby na účely kolaudácie nepovolenej stavby, ak si vypracovanie takejto dokumentácie stavebný úrad vyžiada.
(2)
Ak sa stavba nachádza v priestorovo separovanej lokalite, ktorá vytvára koncentrovanú a generačne reprodukovanú chudobu, podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia a stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby osvedčí stavbu zhotovenú bez stavebného povolenia alebo bez ohlásenia alebo stavbu užívanú bez kolaudačného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od 1. januára 1990 do 31. marca 2024, ak vlastník
a)
preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,
b)
preukáže, že stavbu používa na bývanie pre vlastnú potrebu a potrebu členov svojej rodiny,
c)
preukáže na základe obhliadky vykonanej stavebným úradom, že stavba neohrozuje život a stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí, najmä ak stavba vznikla pred vznikom dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry.
(3)
Vlastník stavby je povinný podať žiadosť o preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku. Ak ide o preskúmanie spôsobilosti stavby na prevádzku podľa odseku 2, vlastník stavby je povinný podať žiadosť do 1. januára 2033. Prílohou žiadosti je dokumentácia potvrdzujúca skutočnosti podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2 vrátane záväzných stanovísk dotknutých orgánov.
(4)
Ak vlastník stavby preukáže spôsobilosť stavby na prevádzku podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2, stavebný úrad vydá na stavbu osvedčenie o spôsobilosti stavby na prevádzku. Osvedčenie o spôsobilosti stavby na prevádzku má účinky kolaudačného osvedčenia podľa tohto zákona.
(5)
Ak vlastník stavby nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Ak vlastník stavby nepreukáže užívanie stavby bez stavebnotechnických a prevádzkových nedostatkov, stavebný úrad nariadi neodkladné stavebné úpravy. Ak vlastník stavby neuskutoční nariadené neodkladné stavebné úpravy a neodstráni chybný stav, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(6)
Ak ide o nedokončenú stavbu počas preskúmavania podmienok spôsobilosti nepovolenej nedokončenej stavby na prevádzku, zostávajú stavebné práce prerušené, ak stavebný úrad neurčil inak. Stavebný úrad môže umožniť len dokončenie rozostavanej časti stavby, ktorej nedokončenie by ohrozilo mechanickú odolnosť a stabilitu stavby alebo jej protipožiarnu bezpečnosť, znemožnilo budúce dokončenie stavby alebo poškodilo životné prostredie alebo zdravie ľudí alebo zvierat v okolí stavby.
(7)
Ak vlastník stavby nepodá žiadosť o preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku ani na výzvu stavebného úradu, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Lehota vo výzve na podanie žiadosti podľa odseku 1 nesmie byť kratšia ako 60 dní.
(8)
Ustanovenia tohto paragrafu, ustanovenia týkajúce sa rozhodnutia o povolení stavby a o kolaudácii stavby sa primerane použijú aj na dokončenie rozostavanej stavby. Stavebný úrad vydá stavebníkovi rozhodnutie, ktorým určí podmienky pre zhotovenie rozostavanej stavby a požiadavky na uskutočnenie kolaudácie alebo na upustenie od kolaudácie.

§ 64 – Register stavieb

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Do registra stavieb, ktorý sa vedie v informačnom systéme, sa zapisujú:
a)
údaje o stavbách,
b)
údaje o zhotoviteľovi stavby,
c)
zoznam certifikovaných generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb,
d)
register reprezentatívnych združení vlastníkov informačných konštrukcií.
(2)
Do informačného systému sa vkladajú údaje o stavbách pre bezpečnosť štátu a obranu štátu len v takom rozsahu, aby neohrozili ochranu utajovaných skutočností a citlivých informácií podľa osobitných predpisov alebo plnenie úloh spravodajských služieb.
Originál
(1)
Do registra stavieb, ktorý sa vedie v informačnom systéme, sa zapisujú
a)
údaje o stavbách,
b)
údaje o zhotoviteľovi stavby,
c)
zoznam certifikovaných generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb,
d)
register reprezentatívnych združení vlastníkov informačných konštrukcií.
(2)
Do informačného systému sa vkladajú údaje o stavbách pre bezpečnosť štátu a stavbách pre obranu štátu iba v rozsahu, v ktorom nemôžu ohroziť ochranu utajovaných skutočností a citlivých informácií podľa osobitných predpisov alebo plnenie úloh spravodajských služieb.

§ 65 – Prechodné ustanovenia

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa starých predpisov o výstavbe, zostávajú v platnosti, ak tento zákon nehovorí inak.
(2)
Konania začaté na stavebných úradoch podľa starých predpisov, ktoré neboli právoplatne ukončené do 31. marca 2024, sa dokončia podľa predpisov platných do tohto dátumu.
(3)
Na konania začaté a neskončené do 31. marca 2024 sa vzťahuje starý stavebný zákon (č. 50/1976 Zb.).
(4)
Konania o nariadení opatrení na stavbách vo verejnom záujme, priestupkoch, pokutách a výkone rozhodnutí (vrátane odstraňovania stavieb), začaté podľa starých predpisov a neskončené do 31. marca 2024, dokončí stavebný úrad podľa starých predpisov.
(5)
Stavby a zmeny stavieb povolené podľa starých predpisov, ktoré neboli skolaudované do 31. marca 2024, a žiadosti o kolaudáciu podané do tohto dátumu, sa skolaudujú podľa starých predpisov.
(6)
Stavby a zmeny stavieb, ktoré boli ohlásené do 31. marca 2024, sa dokončia podľa starých predpisov.
(7)
Konania začaté a neskončené do 31. marca 2024 dokončí stavebný úrad podľa starých predpisov najneskôr do 31. marca 2026. Obce musia odovzdať nevybavené spisy úradu do 30. apríla 2026. Čas od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 sa nepočíta do lehôt na rozhodnutie podľa tohto zákona.
(8)
Konania začaté podľa starých predpisov, ktoré nie sú ukončené do 31. marca 2026 (a neskončil ich úrad podľa odseku 7), dokončí úrad podľa starých predpisov.
(9)
Účinnosťou tohto zákona strácajú platnosť územné rozhodnutia o umiestnení stavby, ak stavebník nemá vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku (alebo mu zaniklo), alebo ak stratilo platnosť stavebné povolenie. Toto neplatí pre líniové stavby a technickú infraštruktúru. Pre stavby s platným územným rozhodnutím, na ktoré sa podľa starých predpisov nevyžadovalo stavebné povolenie ani ohlásenie, sa nevyžaduje povolenie, ohlásenie ani overenie projektu podľa tohto zákona.
(10)
Konania o stavbách jadrových zariadení a súvisiacich stavbách v areáli, začaté na Úrade jadrového dozoru do 31. marca 2027 a neskončené, sa dokončia podľa predpisov platných do 31. marca 2024. Na tieto konania sa vzťahuje starý stavebný zákon (č. 50/1976 Zb.) v znení platnom do 31. marca 2024.
(11)
Ak platné záverečné stanovisko alebo rozhodnutie z prieskumného konania podľa starých predpisov neobsahuje náležitosti rozhodnutia o povolení stavby, o stavebnom zámere rozhoduje úrad alebo špeciálny stavebný úrad.
(12)
Ak osobitné predpisy neurčujú inak, vlastník alebo prevádzkovateľ stavby technickej infraštruktúry musí doplniť počiatočné údaje do informačného systému do 31. marca 2025. Údaje o stavbách zrealizovaných pred 1. aprílom 2024, ktoré sa nepretržite užívajú bez chýb, doplní v rozsahu, v akom ich má vo svojom vlastnom informačnom systéme.
(13)
Fyzická osoba môže urobiť akýkoľvek procesný úkon podľa tohto zákona aj písomne do 31. decembra 2028. Ohlásenie podľa tohto zákona možno podať písomne do 31. marca 2028. Stavebný úrad vydá osvedčenie o ohlásení do 15 dní od jeho podania. Drobná stavba alebo práce sa považujú za ohlásené doručením tohto osvedčenia.
(14)
Kým nebude zapísaný register reprezentatívnych združení vlastníkov informačných konštrukcií, považuje sa zaň záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb zaregistrované podľa § 129a starého stavebného zákona (v znení zákona č. 294/2014 Z. z.).
(15)
Ak podľa znaleckého posudku stavebno-technické riešenie stavby zhotovenej pred 1. aprílom 2024 umožňuje priestorovo oddeliť jednotlivé podlažia ako stavbu na stavbe, považuje sa to za stavbu na stavbe podľa tohto zákona.
(16)
Stavby postavené pred 1. októbrom 1976 sa považujú za postavené v súlade s predpismi. Stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa považujú za postavené v súlade so starým stavebným zákonom, ak sa nepretržite užívajú na svoj účel a majiteľ je vlastníkom pozemku (alebo má iné právo), alebo prebieha konanie o vysporiadaní vzťahu k pozemku.
Originál
(1)
Právne vzťahy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov v oblasti výstavby, zostávajú zachované, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Konania začaté na stavebných úradoch podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.
(3)
Na konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
(4)
Konania začaté na stavebných úradoch podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024 a týkajú sa nariaďovania opatrení na stavbách vo verejnom záujme, prejednávania priestupkov vo výstavbe, ukladania pokút za správne delikty vo výstavbe a výkonu rozhodnutí stavebných úradov vrátane odstraňovania stavieb, dokončí stavebný úrad podľa doterajších predpisov.
(5)
Zhotovené stavby, zmeny stavieb, ktoré boli povolené podľa doterajších predpisov, ale ktoré neboli skolaudované do 31. marca 2024, a žiadosti o kolaudáciu podané do 31. marca 2024, sa skolaudujú podľa doterajších predpisov.
(6)
Stavby a zmeny stavieb, na ktoré sa vzťahovalo ohlásenie, ktoré boli ohlásené do 31. marca 2024, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(7)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 dokončí stavebný úrad podľa doterajších predpisov podľa predpisov účinných do 31. marca 2024 najneskôr do 31. marca 2026. Obce delimitujú nevybavené spisy na úrad do 30. apríla 2026. Čas od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 sa nezapočíta do plynutia lehôt na rozhodnutie podľa tohto zákona.
(8)
Konania začaté a právoplatne neskončené podľa doterajších predpisov 31. marca 2026, ktoré neskončil stavebný úrad podľa odseku 7, dokončí úrad podľa doterajších predpisov.
(9)
Účinnosťou tohto zákona strácajú platnosť územné rozhodnutia o umiestnení stavby vydané podľa doterajších predpisov, ak stavebník nemá vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku, ktoré mu zaniklo alebo ak stratilo platnosť stavebné povolenie vydané na ich základe; to sa nevzťahuje na líniové stavby a stavby technickej infraštruktúry. Pre stavby, na ktoré bolo vydané platné územné rozhodnutie a na ktoré sa zároveň podľa doterajších predpisov nevyžadovalo stavebné povolenie a ani ohlásenie stavebnému úradu, sa nevyžaduje rozhodnutie o povolení stavby, ohlásenie a ani overenie projektu stavby podľa tohto zákona.
(10)
Konania vo vzťahu k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacich s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia začaté na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2027, sa dokončia na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. marca 2024. Na konania vo vzťahu k stavbám jadrových zariadení a stavbám súvisiacich s jadrovým zariadením v areáli jadrového zariadenia začaté na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky a právoplatne neskončené do 31. marca 2027 sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov účinný do 31. marca 2024.
(11)
Ak platné záverečné stanovisko alebo platné rozhodnutie zo zisťovacieho konania vydané podľa doterajších predpisov neobsahuje náležitosti rozhodnutia o povolení stavby, rozhoduje v konaní o stavebnom zámere úrad, alebo špeciálny stavebný úrad.
(12)
Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, vlastník alebo prevádzkovateľ stavby technickej infraštruktúry doplní počiatočné údaje do informačného systému v lehote do 31. marca 2025. Údaje o stavbách preukázateľne zrealizovaných pred 1. aprílom 2024, ktoré sú nepretržite užívané bez stavebnotechnických a prevádzkových nedostatkov, doplní v rozsahu, v akom nimi disponuje vo vlastnom informačnom systéme.
(13)
Fyzická osoba môže vykonať akýkoľvek procesný úkon podľa tohto zákona aj písomnou formou do 31. decembra 2028. Ohlásenie podľa tohto zákona možno vykonať aj písomne do 31. marca 2028. Stavebný úrad vydá osvedčenie o ohlásení podané podľa prvej vety do 15 dní od podania ohlásenia. Drobná stavba alebo drobné stavebné práce sa považujú za ohlásené doručením osvedčenia o ohlásení.
(14)
Do účinnosti zápisu do registra reprezentatívnych združení vlastníkov informačných konštrukcií sa reprezentatívnym združením vlastníkov informačných konštrukcií rozumie záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa § 129a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 294/2014 Z. z.
(15)
Ak stavebnotechnické riešenie stavby zhotovenej pred 1. aprílom 2024 podľa znaleckého posudku umožňuje priestorové vyčlenenie jednotlivých podlaží zhotovenej stavby ako stavby na stavbe, považuje sa takáto stavba za stavbu na stavbe podľa tohto zákona.
(16)
Stavby postavené pred 1. októbrom 1976 sa považujú za stavby postavené v súlade s platnými predpismi. Stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa považujú za stavby postavené v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ak sa nepretržite využívajú na svoj účel a vlastník stavby je vlastníkom pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená, alebo má iné právo k pozemku, alebo je v konaní o usporiadanie vzťahu k pozemku.

Načítané 5 z 66 paragrafov