Zákon č. 95/2013

Zákon č. 95/2013 Z.z.

Sledovať zmeny
Panel nástrojov

Zákon č. 95/2013

Zákon č. 95/2013 Z.z.

§ 9a – Evidencia referencií

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy. Spravuje ho úrad a vedú sa v ňom referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa tohto zákona.
(2)
Referencia je elektronický dokument, ktorý potvrdzuje, že dodávateľ dodal tovar, vykonal stavebné práce alebo poskytol službu na základe zmluvy alebo rámcovej dohody uzavretej podľa tohto zákona. Referencia obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno dodávateľa, jeho adresu alebo sídlo, identifikačné číslo, prípadne dátum narodenia, ak nemá pridelené identifikačné číslo,
b)
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
stručný opis toho, čo bolo predmetom zmluvy alebo rámcovej dohody,
d)
miesto, cenu a lehoty dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
e)
hodnotenie kvality plnenia podľa kritérií v odseku 4,
f)
výslednú známku podľa odseku 6,
g)
dátum vyhotovenia referencie.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia vyhotoviť referenciu v týchto prípadoch:
a)
do 30 dní od skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
b)
ak sa referencia podľa písmena a) alebo c) nevyhotovila, tak ku koncu kalendárneho polroka za každé plnenie dodané v predchádzajúcom polroku,
c)
ak sa referencia podľa písmena a) alebo b) nevyhotovila, tak na žiadosť dodávateľa podanú po dodaní plnenia, a to do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti,
d)
bezodkladne po tom, ako omeškanie dodávateľa z jeho vlastných dôvodov presiahne 30 dní.
(4)
Kvalitu podľa odseku 2 písm. e) hodnotia tieto kritériá:
a)
či verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predčasne ukončil zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu pre porušenie povinností dodávateľa,
b)
celkové trvanie omeškania dodávateľa z jeho vlastných dôvodov v dňoch,
c)
počet oprávnených reklamácií, vrátane informácie o tom, v akej časti bol tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentách voči celkovému objemu zákazky,
d)
ako dodávateľ dodržal zmluvné povinnosti týkajúce sa spôsobu a kvality plnenia, ktoré možno objektívne vyjadriť alebo zmerať.
(5)
Kritérium podľa odseku 4 písm. a) musí obsahovať údaj, či zmluva skončila pre podstatné alebo iné porušenie povinností dodávateľa, a stručné odôvodnenie. Pri kritériu podľa odseku 4 písm. d) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí percentuálne hodnotenie od nula do sto percent a stručne ho odôvodní. Kritériá podľa odseku 4 písm. c) a d) slúžia len na informáciu a neovplyvňujú výslednú známku podľa odseku 6.
(6)
Výsledná známka je celé číslo od nula do sto, ktoré systém vypočíta automaticky podľa vzoru referencie. Ak zmluva skončila predčasne pre podstatné porušenie povinností dodávateľa, známka je vždy nula. V ostatných prípadoch sa známka vypočíta vážením jednotlivých kritérií podľa ich dôležitosti, pričom poradie dôležitosti je od kritéria podľa odseku 4 písm. a) po kritérium podľa odseku 4 písm. b).
(7)
Úrad zverejní vzor referencie na svojom webovom sídle ako elektronický formulár.
(8)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosť podľa odseku 3 elektronicky spôsobom, ktorý určí úrad. Úrad zabezpečí všetky potrebné technické rozhrania. Zápis referencie do zoznamu podnikateľov zabezpečí úrad.
(9)
Ak sa počas záručnej doby zmenia skutočnosti podľa odseku 4 vo vzťahu k už zapísanej referencii podľa odseku 3 písm. a), verejný obstarávateľ a obstarávateľ zmenia údaje v referencii v časti podľa odseku 2 písm. e). Na túto zmenu sa primerane vzťahujú odseky 4 až 8.
(10)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu podľa odseku 3, dodávateľ ho môže písomne požiadať o jej vyhotovenie. Ak ani do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti referenciu nevyhotoví, dodávateľ môže podať návrh rade úradu (ďalej len „rada“) a priložiť dôkazy, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada zistí, že podmienky podľa odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu s najvyššou známkou namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní od doručenia návrhu.
(11)
Dodávateľ môže do troch mesiacov od zápisu referencie do zoznamu podnikateľov požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o opravu chýb alebo úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnosti. Na opravu a úpravu sa primerane vzťahujú odseky 4 až 8 a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ich musí vykonať do 30 dní od doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu takto postupovať aj z vlastnej iniciatívy.
Originál
(1)
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa tohto zákona.
(2)
Referenciou je na účely tohto zákona elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa tohto zákona. Referencia obsahuje
a)
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
b)
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
d)
miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
e)
hodnotenie kvality plnenia podľa kritérií, ustanovených v odseku 4,
f)
výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6,
g)
dátum vyhotovenia.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu
a)
do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vo vzťahu k plneniu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
b)
ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo c), ku koncu kalendárneho polroka za predchádzajúci kalendárny polrok za každé plnenie, dodané v predchádzajúcom kalendárnom polroku podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
c)
ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo b), na žiadosť dodávateľa doručenú po dodaní plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, a to do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi,
d)
bezodkladne po tom, ako omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, presiahne 30 dní.
(4)
Kritériami hodnotenia kvality podľa odseku 2 písm. e) sú
a)
predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,
b)
celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, v dňoch,
c)
počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky,
d)
dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať.
(5)
Kritérium podľa odseku 4 písm. a) obsahuje údaj, či došlo k predčasnému skončeniu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa alebo iného porušenia povinností dodávateľa a stručné odôvodnenie. Splnenie kritéria podľa odseku 4 písm. d) hodnotí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od nula do sto percent, s uvedením stručného odôvodnenia. Kritériá podľa odseku 4 písm. c) a d) sú informatívne a nemajú vplyv na výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6.
(6)
Výsledná hodnotiaca známka je celé číslo od nula do sto, ktoré je automaticky pridelené v rámci funkcionality vzoru referencie. Výsledná hodnotiaca známka je vždy nula, ak dôjde k predčasnému skončeniu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa; v iných prípadoch je vypočítaná spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôležitosti v zostupnom poradí od kritéria podľa odseku 4 písm. a) po kritérium podľa odseku 4 písm. b).
(7)
Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.
(8)
Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov, vedených v zozname podnikateľov zabezpečí úrad.
(9)
Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 4 vo vzťahu k už zapísanej referencii podľa odseku 3 písm. a), verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykoná zmenu v referencii v časti údajov podľa odseku 2 písm. e); na zmenu v referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 primerane.
(10)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3 a nevyhotoví referenciu, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety nesplní povinnosť podľa odseku 3 a nevyhotoví referenciu, dodávateľ je oprávnený podať návrh na vyhotovenie referencie rade úradu (ďalej len „rada“), ku ktorému pripojí dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k záveru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené v odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu s najvyššou výslednou hodnotiacou známkou namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu rade.
(11)
Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o odstránenie chýb v referencii, ako aj o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa zápisu referencie do údajov vedených v zozname podnikateľov; na odstránenie chýb v referencii a úpravu referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 obdobne a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z vlastnej iniciatívy.

§ 9b – Bežná dostupnosť na trhu

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby sú na účely tohto zákona tie, ktoré:
a)
nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a jedinečných požiadaviek,
b)
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené,
c)
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, dodávané aj spotrebiteľom a iným osobám na trhu.
(2)
Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby podľa odseku 1 sú najmä tie, ktoré sú určené na bežné prevádzkové potreby verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(3)
Bežne dostupné tovary alebo služby podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
Originál
(1)
Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
a)
nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
b)
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň
c)
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
(2)
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(3)
Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.“.

§ 10 – Centrálna obstarávacia organizácia

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Centrálna obstarávacia organizácia je na účely tohto zákona:
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ak ide o nadlimitnú zákazku na tovar, stavebné práce alebo služby bežne dostupné na trhu pre verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
ak nejde o prípad podľa písmena a), verejný obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo zadáva zákazky či uzatvára rámcové dohody pre verejných obstarávateľov,
c)
obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre obstarávateľov alebo zadáva zákazky či uzatvára rámcové dohody pre obstarávateľov,
d)
ak nejde o prípad podľa písmena a), európsky orgán verejnej moci, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, alebo zadáva zákazky či uzatvára rámcové dohody pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(2)
Pri nadlimitnej zákazke na tovar, stavebné práce alebo služby bežne dostupné na trhu musí verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) nakupovať od centrálnej obstarávacej organizácie podľa odseku 1 písm. a) alebo jej prostredníctvom. To neplatí, ak sa v písomnej dohode medzi touto organizáciou a verejným obstarávateľom dohodli inak, alebo ak verejný obstarávateľ na základe prieskumu trhu vie preukázať, že by tovar, stavebné práce alebo služby vedel obstarať za nižšiu cenu. V iných prípadoch než podľa prvej vety môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ nakupovať prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie alebo od nej.
(3)
Ak centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) až c) postupovala pri centrálnom verejnom obstarávaní podľa tohto zákona, platí, že aj verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, v ktorého prospech sa obstarávanie vykonalo, uzavrel zmluvu v súlade s týmto zákonom.
(4)
Centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) až c) musí pri centrálnom verejnom obstarávaní postupovať podľa tohto zákona.
Originál
(1)
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, pre verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
ak nejde o prípad podľa písmena a), verejný obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov,
c)
obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre obstarávateľov, alebo
d)
ak nejde o prípad podľa písmena a), európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
2.
zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(2)
Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a), je povinný nadobúdať takéto tovary, stavebné práce alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie podľa odseku 1 písm. a) alebo jej prostredníctvom, ak nie je v písomnej dohode, medzi centrálnou obstarávacou organizáciou podľa odseku 1 písm. a) a verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) dohodnuté inak alebo ak verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) nevie na základe prieskumu trhu preukázať, že takéto tovary, stavebné práce alebo služby by vedel obstarať za nižšiu cenu. Verejný obstarávateľ v prípadoch iných, než podľa prvej vety a obstarávateľ môžu nadobúdať tovary, stavebné práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie.
(3)
Ak centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) až c) postupovala pri centrálnom verejnom obstarávaní v súlade s týmto zákonom, platí, že aj verejný obstarávateľ a obstarávateľ, v ktorého prospech alebo na ktorého účet sa verejné obstarávanie vykonalo, uzavrel zmluvu v súlade s týmto zákonom.
(4)
Centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) až c) je povinná postupovať pri centrálnom verejnom obstarávaní podľa tohto zákona.“.

§ 10a – Uzatváranie dodatkov

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Je zakázané uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom:
a)
menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b)
dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú,
c)
zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti, alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ktorý zvyšuje cenu plnenia alebo jeho časti, možno uzavrieť iba za podmienky podľa odseku 4.
(3)
Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, môže podať návrh rade a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa odseku 4 došlo.
(4)
Ak rada určí, že po uzavretí zmluvy nastala zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy, a po tejto zmene nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže uzavrieť dodatok zvyšujúci cenu plnenia. Urobiť tak môže najskôr v deň právoplatnosti rozhodnutia rady.
(5)
Rada rozhodne o návrhu podľa odseku 3 do 90 dní od doručenia úplného návrhu. Rozhodnutie rady možno preskúmať súdom; žaloba musí byť podaná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia rady.
Originál
(1)
Je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom
a)
menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b)
dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
c)
zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa odseku 4.
(3)
Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená podať návrh rade a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa odseku 4 došlo.
(4)
Ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
(5)
Rada rozhodne o návrhu podľa odseku 3 do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. Rozhodnutie rady je preskúmateľné súdom; žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady.

§ 10b – Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia

Trvalý odkaz
Jednoducho
(1)
Povinnou náležitosťou rámcovej dohody a zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom je opakované dodávanie tovaru, je dojednanie o určení ceny tovaru pre každé opakované plnenie. Zmluvné strany musia počas trvania dohody alebo zmluvy určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na trhu. Ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená dohodou alebo zmluvou, musia určiť cenu najviac v sume priemeru troch najnižších cien zistených na trhu. Ak sa ceny alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, povinnou náležitosťou je dojednanie, že východiskom aukcie je cena alebo hodnota prvkov zistená spôsobom podľa prvej vety.
(2)
Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe, akým budú zisťovať ceny na účely odseku 1. Pri porovnaní cien:
a)
obdobie, za ktoré sa ceny porovnávajú, je šesť mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie,
b)
musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú.
(3)
Povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa odseku 1 je aj dojednanie možnosti výpovede pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než tri mesiace, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú podľa odseku 1.
Originál
(1)
Povinnou náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie spočívajúce v dodaní tovaru, je dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie, podľa ktorého sú zmluvné strany počas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy povinné určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená rámcovou dohodou alebo zmluvou, alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo zmluvy, sú povinné určiť cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, je povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa prvej vety dojednanie zmluvných strán, že východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov, zistená spôsobom podľa prvej vety.
(2)
Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely odseku 1 je na dohode zmluvných strán, pričom na účely porovnania cien
a)
je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a
b)
musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú.
(3)
Povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa odseku 1 je aj dojednanie možnosti výpovede pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia, než tri mesiace, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa odseku 1.“.

Načítané 5 z 42 paragrafov